La Corte de Apelaciones de Antofagasta rechazó recurso de casación y confirmó la sentencia del tribunal de primera instancia que condenó a la Municipalidad local a pagar una indemnización a la empresa Sociedad Constructora Sol Spa por ser la responsable de imposibilitar el desarrollar del proyecto de reposición del vivero municipal.
La sala integrada por los ministros Carlos Cabezas y Darío Sepúlveda (redactor) confirmó así la sentencia de primera instancia del Tercer Juzgado Civil que determinó que la Municipalidad de Antofagasta debe pagar a la empresa constructora Sol SpA $393.556.999 por concepto de daño emergente y $322.235.417 por lucro cesante.
En el fallo de primera instancia, el juez Jordan Campillay estableció que “resulta evidente el incumplimiento contractual que se acusa, desde que por un largo periodo la demandada (constructora) estuvo en mora de obtener el permiso de edificación, lográndolo casi dos años después (el 28 de noviembre de 2019) desde la fecha en que los trabajos debieron iniciarse (11 de diciembre de 2017); retraso que se generó por la inobservancia a las normas de construcción en el diseño del proyecto”.
Añadió, además, que “asi´ entonces, se evidencia que aquel incumplimiento no puede sino ser atribuido a la mandante, quien, por lo dema´s, no alego´ concurrencia de alguna causal de exoneracio´n que lo ampare.
En efecto, se constata un actuar, a lo menos, negligente de parte del ente edilicio, pues el permiso de edificacio´n N°214 (emitido con fecha 05 de diciembre de 2012 segu´n consta en la pa´gina 32 del Informe pericial) era un antecedente que se encontraba a su entera disposicio´n -por emanar de e´l mismo- y por ende, un mi´nimo de diligencia en su revisio´n de aquel, habri´a permitido advertir que se encontraba vencido, evitando asi´ la secuencia de obsta´culos surgidos en la ejecucio´n del proyecto”.
Razonamiento que el tribunal de alzada confirmó, concluyendo: “Se rechaza, el recurso de casacio´n en la forma interpuesto por la parte demandada Ilustre Municipalidad de Antofagasta” y “se confirma la sentencia de treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, dictada por el Juez del Tercer Juzgado de Letras en lo Civil de Antofagasta Jordan Campillay Fernández, con declaración que la indemnización que deberá pagar la demandada a la demandante Sociedad Constructora Sol SpA, por concepto de lucro cesante asciende a la suma de $322.235.417.-, reajustada y con intereses, en la forma que se indica en la sentencia recurrida
